Marchés publics

Avis d'appel public de mise en concurrence Appel d'offre ouvert 1 ) Maître d'Ouvrage: S.E.M.S.A.M.A.R (Société d'Economie Mixte) Immeuble du Port BP 671 Marigot - 97057 Saint-Martin Cédex 2 ) Objet du marché : Réalisation de 40 logements 3 ) Type de marché de travaux et procédure: Appel d'offre ouvert Type de marché de travaux : exécution Code: 45210000-2 4 ) Lieu d'exécution: Lotissement l'Arboretum à Spring Concordia - Saint- Martin 5) Caractéristiques principales: Terrassements, gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries bois et aluminium, plomberie, électricité, cloisons sèches, peinture, vrd. Quantités, nature et étendue des travaux: 10 bâtiments en R+1+combles comprenant: o 20 T3 o 14 T4 o 6 T5 Des variantes seront prises en compte : non Prestations divisées en lot : oui Liste des lots: 00 - Prescriptions communes 01 - Gros oeuvre - 45223220-4 02 - Charpente couverture - 45261000-4 03 - Menuiserie aluminium - 28120000-9 04 - Menuiserie bois - 20310000-2 05 - Cloisons sèches - 45421152-4 06 - Revêtements de sol - 45431100-8 07 - Peinture - 45442100-8 08 - Plomberie - 45330000-9 09 - Électricité - 40100000 10 - Vrd - 32400000 6 ) Durée du marché ou délai d'exécution : Les travaux de ce programme seront d'une durée de 12 mois 7 ) Date prévisionnelle de commence ment des travaux :1er octobre 2006 8) Cautionnement et garanties exigés: Caution bancaire à première demande L'unité monétaire utilisée sera: l'euro 9) Modalités essentielles de finance ment: Financement par les organismes suivants: CDC: 65% CILG : 25% Autofinancement SEM: 10% 10) Conditions de participation Critères de sélection des candidatures: Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues au Code des Marchés Publics, articles 52 à 55. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération: Les critères suivants seront notamment pris en compte par ordre décroissant d'importance: 1 - le coût des prestations: 70% 2 - la valeur technique des prestations: 10% 3 - le délai de réalisation : 20% En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l'Acte d'Engagement prévaudront sur toute autre indication de l'offre. 11) Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat: -déclaration sur l'honneur prévue aux articles 45 & 46 du code des marchés publics, -lettre de candidature DC4, -attestation de non-condamnation pour infraction au code du travail, -attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-1O, L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail, -attestation d'assurances, -références des prestations similaires de moins de trois ans, -déclaration du candidat DC5, -état annuel des certificats reçus DC7, -extrait KBIS -la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judicaire -liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, -indication des titres d'études et/ou de l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutions de la prestation de service envisagée, -déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'entrepreneur dispose, -certificats de qualifications professionnelles -déclaration des chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 derniers exercices. 11 ) Date limite de réception des offres : Les offres seront envoyées sous double enveloppe - en pli recommandé avec réception postale ou remise contre récépissé de dépôt au siège de la SEMSAMAR - Immeuble du Port - Marigot BP 671 - 97057 Saint-Martin Cedex Au plus tard le 18 Août 2006 à 12 heures La 1ère enveloppe contenant les justificatifs sur laquelle sera portée la mention suivante : 40 logements PLS La 2ème enveloppe contenant l'offre proprement dite. Coordonnées SEMSAMAR : tél : 05 90 87 76 32 -Fax: 0590 87 92 21 12 ) Délai minimum de validité des offres: 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 13 ) Autres renseignements: Renseignements complémentaires L'architecte de l'opération est M. Alain CHARRIER - Sèze Bellevue - 97118 Saint-François. Tél. 05 90 85 03 68 - Fax :05 90 85 13 57 Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels: Le dossier est disponible auprès de RAPIDO PRINT - HOWELL CENTER MARIGOT - 97150 SAINT-MARTIN Tel: 0590 87 75 17-Fax: 0590 87 98 00 L'obtention des documents contractuels et additionnels est payante. 14) Date de l'envoi de l'avis: Mercredi 12 juillet 2006. Publication dans les journaux suivants BOAMP LE PELICAN LES NOUVELLES ÉTINCELLES Le Directeur Général J.P. FISCHER