Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MARCHE DE TRAVAUX SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 1. Identification de l'organisme qui passe le marché: CONSEIL GENERAL de la Martinique Direction Générale des Services Techniques et Economiques Direction des Bâtiments et Collèges Service Chargé des Opérations Spécifiques et Urgentes Immeuble SGBA - me de la liberté 97 200 FORT DE FRANCE Téléphone: 0696 33491g Télécopie: 0596598457 2. Procédure de passation Marché selon la procédure adaptée en application de l'Article 28 du Code des Marchés Publics. 3. Objet du marché: Construction de bureaux modulaires pour le SDIS 4. Caractéristiques principales Marché de travaux ordinaire passé selon la procédure adaptée La description de l'ouvrage et ses specifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 5. Allotissement: décomposition en 02 lots Lot N°1 : CONSTRUCTIONS MODULAIRES / SECURITE INCENDIE Lot N°02 : CHARPENTE METALLIQUE / ESCALIER Nota : Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieur lots 6. Lieu d'exécution: Terrain Pérriolat 03 rue Bouillé -97200 FORT DE PRANCE (MARTINIQUE). 7. Délai d'exécution Ne doit pas dépasser: * 21 jours calendaires pour le lot N°01 • 12 jours calendaires pour le lot N°02 Nota : le délai compte à partir de la date de l'ordre de service notification du début des travaux. 8. Modalités d'attribution du marché: Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. Le marché ne pourra être attribué à un groupement que sous la forme de groupement solidaire. 9. Critères de sélection des candidatures et de jugement des offres 9.1 Les critères de sélection des candidatures sont les suivants Garanties et capacités techniques et financières Références professionnelles 9.2 Les critères de jugement des offres, par ordre décroissant d'importance sont les suivants Le prix des prestations (pondération de 40%) Le délai prévisionnel d'exécution des prestations (pondération de 30%) La valeur technique des prestations (pondération de 30 %) Qualité des matériaux, des procédés techniques, de la méthode de travail, 'organisation matérielle du chantier, les mesures d'hygiène et de sécurité, les modalités de réduction des nuisances et l'engagement sur le nettoyage du chantier, 10. Lieu où l'on peut télécharger le dossier de consultation Sur le site Internet do Conseil Général http://www.cg972.fr ou http://www.caste.mq. CONSEIL GENERAL de la Martinique Direction Générale des Services Techniques et Economiques Direction des Bâtiments et Collèges Secrétariat du Service Chargé des Opérations Spécifiques et Urgentes 2ème étage de l'immeuble SGBA - rue de la Liberté-97200 FORT DE FRANCE Télécopie :0596598457 11. Date limite de réception des offres: Les offres devront parvenir pour le vendredi 17 novembre 2006 à 12h00 au plus fard. Toute offre parvenue après ces date et heure ne sera pas prise en compte. Les plis contenant les offres seront transmis sous pli cacheté par lettre postale ou remis sur place à: CONSEIL GENERAL de la Martinique Direction Générale des Services Techniques et Econorniques Secrétariat du Service Chargé des Opérations Spécifiques et Urgentes Immeuble SGBA - 2ème Etsge - me de la Liberté-97200 FORT DE FRANCE L'enveloppe portera la mention : NE PAS OUVRIR Offre pour : Construction de bureaux modulaires pour le SDlS Nota : Aucun envoi par fax ne sera accepté. 12. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Article 45 du Code des Marchés Publics 1) Capacités techniques, professionnelles et financières et éventuellement renseignements sur le savoir-faire en matière de protection de l'environnement. 2) Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 3) Une déclaration sur l'honneur, dûment datés et signée par le candidat, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales * qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir • qu'il n'a pas fait l'objet, as cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux Articles L 324-9, L 32410, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du travail 4) Conformément aux dispositions des Articles L 323-1, L 323-8-2, L 323-8-5 du Code du travail, les entreprises de plus de 20 salariés devront fournir - soit une déclaration annuelle relative aux emplois de personnes handicapées par rapport à l'ensemble des effectifs existants, - soit une déclaration indiquant l'acquittement d'une contribution au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. 13. Délai de validité des offres :90 jours 14. Les renseignements d'ordre administratif et! ou technique peuvent être obtenus auprès de : CONSEIL GENERAL de la Martinique Direction Générale des Services Techniques et Economiques Direction des Bâtiments et Collèges Service Chargé des Opérations Spécifiques et Urgentes Immeuble SGBA - me de la Liberté 97 200 FORT DE FRANCE Eddy MARTIN ou Joseph BELLECHASSE Téléphone : 0596 59 84 52 ou 0596598631/ télécopie :0596598457 15. Autres renseignements * Les dossiers devront être rédigés en langue française * Modalités de paiement et de financement Le délai global de paiement est de 45 jours Cette opération sera financée sur le budget du Conseil Général 16 Date d'affichage de a publicité et d'envoi de l'avis :6 Novembre 2006 M011065