Marchés publics

1. Maître de l'Ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès, Boîte postale 812, 97388 KOUROU CEDEX, Téléphone: 05 94 32 10 34, Télécopie : 05 94 32 29 95. 2. Procédure de passation : Appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 29 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 (consultables sur le site www.simko.fr rubrique : " appels à concurrence "). 3. Objet de la consultation : Réalisation des voiries et réseaux divers relatifs à la construction de la gendarmerie de l'île de Cayenne sur la commune de MATOURY. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en neuf (9) lots définis ci-après : Lot n° 1 : Terrassement (12 000m3 Déblai 11 500m3 Remblai) • Lot n° 2 : Voirie (4860 t GNT 0/31,5 : 1100 t BB 0/14 ou 0/10) • Lot n° 3 : Clôture et portail (1 120 ml clôture) • Lot n° 4 : Assainissement EP (1 000 ml canalisation PVC DN250 à DN630) • Lot n° 5 : Assainissement EU (1 000 ml canalisation PVC DNJ60 à DN200) • Lot n°6 : AEP. (1 200 m de réseau DN 75 PN 10 bars) • Lot n° 7 : Réseaux souples (1 140 m de réseau télécom. : 1 250 m de réseau télédistribution : 855 m de réseau BT : 250 m de réseau HTA + poste transfo.) • Lot n° 8 : Eclairage public (1 400m de réseau d'éclairage : 31 candélabre: 84 bornes lumineuses) • Lot n° 9 : Aménagement et espaces verts (4 000 m2 engazonnement : 3 500 m2 gravillon: 44 plantations : 1 aire de jeu pour enfant : 100 m2 dallage souple) Dévolution en marchés de travaux séparés pour chacun des lots. Possibilité est offerte aux candidats de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Les variantes sont autorisées. 4. Délai d'exécution : Le délai global d'exécution est de 20 mois y compris période de préparation. 5. Date prévisionnelle de début des travaux : Mi-juin 2007. 6. Justifications à produire : • Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise: • Lettre de candidature : imprimé DC4 dûment complété, daté et signé: • Déclaration du candidat : imprimé DC5 dûment complété, daté et signé (l'attention des candidats est attirée sur l'importance des renseignements à fournir sur ces deux derniers documents pour lesquels chaque rubrique devra être remplie avec soin, notamment pour l'examen des garanties professionnelles et financières, critères de choix pour la sélection des entreprises « admises à dire »): • Etat annuel des certificats reçus visé par le Trésorier Payeur Général : imprimé DC7. (imprimés DC4, DC5 et DC7 disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr) ou en remplacement du DC7 : Attestation sur l'honneur datée et signée du candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2006 (article 17-II-2° du décret n° 2005-1742). • Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire. • Attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il ne fait l'objet d'aucune des interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. • Extrait K • Attestations d'assurances Responsabilité Civile et/ou Décennale. Dès qu'ils en sont informés par lettre, les adjudicataires désignés par la commission d'appel d'offres seront tenus de produire, avant toute notification de marchés et dans un délai de 2 semaines, les certificats et attestations relatifs à la régularité de leur situation fiscale et sociale mentionnés à l'article 18 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue française, l'unité monétaire utilisée est l'euro. 7. Critères de jugement : Les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés et signés seront éliminés. Les offres seront jugées en fonction et dans l'ordre des critères pondérés suivants : - Valeur technique (notamment la capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) appréciée au vu du contenu des éléments du mémoire technique justificatif - pondération : 50 %: - Prix - pondération : 50 %. 8. Modalités de financement / paiement : - Financement : fonds propres du Maître d'ouvrage - Paiement : prix fermes et actualisables selon les modalités définies à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, avance forfaitaire prévue, acomptes mensuels, délai global de paiement de 30 jours fin de mois, virement bancaire. 9. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres : Les Dossiers de Consultation des Entreprises pourront être retirés à C. G. BUREAUTIQUE SERVICES - 60 rue Edgide Duchesne à KOUROU (Tél. 05 94 22 89 53) contre paiement, pour frais de reprographie, d'un chèque de cinquante euros (50?) par lot. Les chèques seront libellés à l'ordre de la SIM.KO. Prière de bien vouloir faire les réservations dès la publication du présent avis en adressant une télécopie au 05 94 22 89 56. Par ailleurs, tous frais éventuels d'envoi de dossier seront à la charge du candidat. 10. Date limite de réception des offres : Mercredi 9 mai 2007 à 12 heures. 11. Adresse où les offres doivent être transmises : Monsieur le Directeur Général SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 97388 KOIJROU CEDEX 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre : Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de réception des offres. 13. Renseignements d'ordre administratif et technique : Administratif : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) - 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 97388 KOUROU CEDEX - Téléphone 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95. Technique : Bureau d'études SECOTEM - PK 6.5, Route de Montjoly - 97354 RÉMIRE-MONTJOLY - Téléphone: 05 9425 2100 - Télécopie 05 94 25 21 01. 14. Procédure de recours : L'instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de Cayenne - 7, avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE - Téléphone: 05 94 29 76 30. Les candidats dont la candidature et/ou l'offre n'ont pas été retenues ont un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du greffe du tribunal. 15. Autres organes de publication : Date d'envoi au JOUE et au BOAMP : 15 mars 2007. Site : www.simko.fr rubrique « Appels à concurrence » 16. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : Jeudi 15 mars 2007.