Marchés publics

SIMKO société immobilière de Kourou AVIS D'APPEL PUBLIC A LA COCURRENCE APPEL D'OFFRES DE CONCEPTEURS CONSTRUCTION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE L'ILE DE CAYENNE À MATOURYTravaux de bâtiment 1. Maître de l'ouvrage : SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (S.IM.KO) 33 avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 05 94 32 10 34 - Télécopie : 05 94 32 29 95 2. Procédure de passation : Appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 29 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (consultables sur le site www.simko.fr, rubrique " appels à concurrence "). 3. Objet de la consultation : Réalisation des travaux de bâtiment relatifs à la construction de la gendarmerie de l'île de Cayenne au lieu-dit Cogneau Lamirande sur la commune de MATOURY. Les travaux feront l'objet d'une seule tranche de réalisation et sont répartis en dix (10) lots définis ci-après • Lot n° 1 : Gros-oeuvre (travaux de béton et maçonnerie), • Lot n° 2 : Charpente - Couverture - Faux plafonds (charpente bois/ couverture bac acier, faux plafonds, PVC et dalles 60x60), • Lot n° 3 : Serrurerie (réalisation de portes et grilles métalliques), • Lot n° 4 : Menuiserie bois (réalisation des portes, âmes pleines ou creuses) et placards, • Lot n° 5 : Menuiserie alu (réalisation des menuiseries en aluminium) (jalousies sécurité, baies vitrées, brise-soleil). • Lot n° 6 : Plomberie - Sanitaire (réalisation des travaux de plomberie), • Lot n° 7 : Electricité (réalisation des travaux d'électricité), • Lot n° 8 : Revêtement sols et murs (revêtement des sols et des murs en carrelages et faïences), • Lot n° 9 : Peinture (peinture sur tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, signalétique), • Lot n° 10 : Climatisation - VMC (VMC et climatisation par split system de - classe A). Dévolution en marchés de travaux séparés pour chacun des lots. Possibilité est offerte aux candidats de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Les variantes sont autorisées. 4. Délai d'exécution : Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est de 15 mois (y compris période de préparation de 1 mois). 5. Date prévisionnelle de début des travaux : Troisième trimestre 2007. 6. Justificatifs à produire : Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat et (hormis le DC4) en cas de groupement d'entreprises par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de sous-traitance par le ou les sous-traitants désignés obligatoirement, sont les suivants : 1 • Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise: 2 • Lettre de candidature : imprimé DC4 dûment complété, daté et signé: 3 • Déclaration du candidat : imprimé DC5 dûment complété, daté et signé à l'attention des candidats est attirée sur l'importance (ces renseignements à fournir sur ces deux derniers documents pour lesquels chaaue rubrique devra être remplie avec soin, notamment pour l'examen des garanties professionnelles et financières, critères de choix pour la sélection des entreprises " admises à dire "): 4 • Etat annuel des certificats reçus visé par le 1ésorier Payeur Général : imprimé DC7 (imprimés DC4, DC5 et DC7 disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr) ou en remplacement du DC7 : Attestation sur l'honneur datée et signée du candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2006 (article 17-11-2° du décret n° 2005-1742): 5 • Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire: 6 • Attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il ne fait l'objet d'aucune des interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005: 7 • Extrait Kbis ou équivalent: 8 • Attestations d'assurance Responsabilité Civile et/ou Décennale. Dès qu'ils en sont informés par lettre, les adjudicataires désignés par la commission d'appel d'offres seront tenus de produire, avant toute notification de marchés et dans un délai de 2 semaines, les certificats et attestations relatifs à la régularité de leur situation fiscale et sociale mentionnés à l'article 18 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entèrement rédigés en langue française. L'unité monétaire utilisée est l'euro. 7. Critères de jugement : les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés et signés seront éliminés. Les offres seront jugées en fonction et dans l'ordre des critères pondérés suivants : - Valeur technique (notamment la capacité de l'entreprise par rapport aux travaux projetés) appréciée au vu du contenu des éléments du mémoire technique justificatif : pondération : 50 %, - Prix : pondération : 50 %. 8. Modalités de financement / paiement : - Financement : fonds propres du Maître d'ouvrage, prêt bancaire. - Paiement : selon les modalités définies à l'article 3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, prix global et forfaitaire avance forfaitaire prévue, acomptes mensuels. - Délai global de paiement de 30 jours fin de mois, Virement bancaire. 9. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres : Les dossiers de consultation des entreprises pourront être retirés à : C. G. BUREAUTIQUE SERVICES - 60 rue Edgide Duchesne à KOUROU (Tél: 0594 22 89 53) contre paiement, pour frais de repropraphie, d'un chèque de cent euros (100 €). Les chèques seront libellés à l'ordre de la S.IM.KO. Prière de bien vouloir faire les réservations dès la publication du présent avis en adressant une télécopie au 05 94 22 89 56. Par ailleurs, tous frais éventuels d'envoi de dossier seront à la charge du candidat. 10. Date limite de réception des offres : Lundi 30 juillet 2007 à 12 heures. 11. Adresse où les offres doivent être transmises (uniquement sur support papier) : Monsieur le Directeur Général SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre : Cent vingts (120) jours à compter de la date limite de réception des offres. 13. Renseignements d'ordre administratif et technique : SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès - Boîte postale 812 - 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 05 9432 10 34 - Telécopie : 05 94 32 29 95 14. Procédure de recours : L'instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal de Grande instance de Cayenne - 7, avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE - Téléphone : 05 94 29 76 30. Les candidats dont la candidature et/ou l'offre n'ont pas été retenues ont un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du greffe du tribunal. 15. Autres organes de publication : Date d'envoi au JOUE et au BOAMP : 12 juin 2007. Site www.simko.fr, rubrique «Appels à concurrence». 16. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : Mardi 12 juin 2007.