Marchés publics

COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT Marché de Travaux Maître de l'ouvrage : Commune de Saint-François Place de l'Eglise - 97118 Saint-François Mandataire de opération : SAMIDES Angle des rues Jacquet et Saint-Suris BP 172 97 180 SAINTE-ANNE Maître d'oeuvre : O. DONGRADI 20 bis rue da banquier 75 013 PARIS Et Ph. LECARPENTIER 95 Boulevard Saint Michel 75 005 PARIS Objet du marché : Requaliticatisn du terrain du golf de Saint-François - Marché alloti : Lot 1 - Terrassement Lot 2 - Arrosage Lot 3 - Cheminement Lot 4 - Plantations Mode de passation et conditions de participation : Appel d'offres ouvert (cf. articles 33 et 57 du code des marchés publics). Les entreprises peuvent répondre pour un ou plusieurs lots en entreprise générale ou en groupement d'entreprises solidaires avec mandataire commun. Une entreprise ne peut pas être mandataire de plus dun groupement pour un même marché. Date de début de réalisation : Octobre 2007. Délai d'exécution : 14 mois. Date limite de réception des offres : Le Jeudi 13 septembre 2007 à 12h. Conditions de remise des offres : Les offres seront obligatoirement transmises sous pli cacheté portant la mention : " Appel d'offres ouvert, Requalitication du golf - Numéro des lots soumissionnés - SAINT-FRANÇOIS - Ne pas ouvrir ". au service marché de la SAMIDEG, à l'adresse indiqué ci-dessus, contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR. Modalités d'obtention des dossiers de consultation : Sont à retirer contre paiement des frais de reprographie chez : REPRO 3M 39 Rue Ferdinand Forest - Jarry - 97 122 BAIE MAHAULT Tél : 0590.380.380 - Fax : 0590.92.08.35 Critères de sélection des candidatures : 1) Conformité administrative du dossier de candidature, 2) Capacité technique et moyens humains, 3) Capacité économique et financière. Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 1) Valeur technique (60 %), 2) Prix des prestations (40 %). Renseignements complémentaires : Demander à la SAMIDEG - Tel : 0590.88.93.96 - Fax : 0590.88.93.94 - Mail : samideg©samideg.com. Renseignements techniques : Demander à O.DONGRADI - Tél : 01.43.37.99.59 Fax : 01.43.37.92.24 Date d'envoi de l'avis de publication : Le 03 août 2007. Le Président Directeur Général de la SAMIDEG, Agissant au nom et pour le compte de la Commune de Saint-François. G08370