Marchés publics

CACEM AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE TRAVAUX Identification du pouvoir adjudicateur Catégorie : Etablissement public territorial Activité principale : services généraux des administrations publiques Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Communauté d'Agglomération du Cèntre de la Martinique (CACEM) Correspondant: Serge LETCHIMY, Président de la CACEM Immeuble Cardinal Chateauboeuf Est B. P 407 97204 Fort de France Cedex Tél : 0596.75.82.72 Fax: 0596.75.87.06 Courriel : infos@cacem-mq.com Adresse Internet (URL) http://www.cacem.org Adresse du profil acheteur www.marchespublics.net Objet du marché Objet: Travaux pour la réalisation de l'ouvrage d'art dit du Calebassier sur la commune du Lamentin. Type de marché de travaux : exécution Classification CPV : 45 22 00 00-5 Ouvrages d'art et de génie civil Lieu d'exécution : Calebassier - 97232 Le Lamentin L'avis concerne un marché public Caractéristiques principales Le projet de réalisation de la voie d'accès et des ouvrages de franchissement du canal du Lamentin prévoit la réalisation de l'ouvrage d'art dit du Calebassier dans premiere tranche, objet de ce marché. Les travaux consistent en la réalisation de l'ouvrage d'art proprement dit, de l'ensemble viaire s'y raccordant, des réseaux divers et de l'éclairage public. La démolition des bâtiments (stade et garage) présents sur la zone du Calebassier ne fait pas partie du présent marché. Quantité et étendue Il s'agit de réaliser un ouvrage de 22.05 m de portée, d'une largeur de 9.80 m, 341 m de pieux, 1250 m3 de remblais allégés, 500 t de matériaux enrobés, 93 instruments et luminaires à équiper. Acceptation des variantes uniquement pour le lot n°1 Prestations divisées en lots : oui Délai d'exécution : le délai d'exécution des travaux est delO mois (y compris la période de préparation de chantier) à compter de la date notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Conditions relatives au marché Cautionnement et garanties exigées conformément à l'article 101 du code des marchés publics, une retenue de garantie égale à 5%du montant est effectuée sur chaque acompte et sur le solde concernant le forfait d'installation de la centrale photovoltaïque. Modalités essentielles de financement les travaux et les études opérationnelles relatives à cette opération sont financés somme suit FEDER : 50% ressources propres de la CACEM : 45% DRAC :5% Délai global de paiement : 45 jours Modalités de paiement : articles 86 à 98 du code des marchés publics Forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs : groupement solidaire Conditions de participation Situation juridique-références requises - la lettre de candidature en utilisant l'imprimé DC4 (version d'avril 2007) ou un document contenant les mêmes renseignements, accompagné le cas échéant des pouvoirs autorisant le mandataire du groupement à signer l'acte d'engagement - en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés - le candidat peut joindre en outre s'il les a en sa possession les documents ci-dessous qui seront à produire par le candidat retenu. * l'imprimé DC7 ou les attestations et certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2006: * une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales lui incombant et datant de moins de six mois * lorsque son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire, l'un des documents suivants *un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers *ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers: * une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2. Capacité économique et financière - références requises - la déclaration du candidat intégralement renseignée en utilisant l'imprimé DC5 (version d'avril 2007) ou un document contenant les mêmes renseignements et attestations. Référence professionnelle et capacité technique Les moyens matériels et humains et les références vérifiables pour des prestations comparables datant de moins de cinq ans seront détaillés dans un document annexe Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération Le prix : 35%: La valeur technique : 45%: Le délai : 20%. Procédures - Type de procédure : appel d'offres ouvert - Conditions de délai Date limite de réception des offres: le 24 septembre 2007 à 12 heures 00 Délai minimum de validité des offres: 120 jours. Renseignements complémentaires Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur 2007/38/DGA3/AO Autres informations En cas de co-traitance, chaque co-traitant doit transmettre les mêmes documents que ceux mentionnés ci-dessus, à l'exception de la lettre de candidature (DC4). En cas de sous-traitance déjà connue, pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'un où plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le ou les sous-traitant(s) que ceux exigés des candidats. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces soustraitant(s) pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit du ou des sous- traitant(s). Les imprimés DC4, DC5 et DC7 sont téléchargeables à l'adresse Internet suivante: http://www. minefi.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm, rubrique "formulaires pour les candidats à un marché public". En application de l'article 52 du code des marchés publics, suite à l'ouverture de la Il ère enveloppe, pourront être éliminés: - les candidats qui n'auront pas fourni l'ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés, datés et signés dans le délai imparti - les candidats dont les niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières seront jugés insuffisants, après analyse des éléments tournis dans le dossier de candidature. Si la CACEM constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander aux candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai fixé dans sa demande et qui ne saurait-excéder 10 jours. Passé ce délai, la candidature sera considérée comme irrecevable. Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus cocernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Fort de France B.P 683-97264 Fort de France Cedex - Tél.0596.71.66.67 - Fax: 0596.63.10.08 Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 août 2007 Adresses complémentaires renseignements d'ordre administratif CACEM - Service Gestion et Suivi des Achats Chateauboeuf Est - B.P 407 97204 Fort de France Cedex Tél : 0596.75.82.72 Fax : 0596.75.54.58 renseignements d'ordre technique CACEM - Direction Infrastructures - M. Seignez Tél : 0596.70.89.25 Adresse auprès de laquelle des documents peuvent être obtenus / Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées CACEM - Service des Procédures de Marchés Immeuble Gros Bec Chateauboeut Est - B.P 407 97204 Fort de France Cedex Tél : 0596.75.82.72 Fax: 0596.75.54.58 http://www.marchespublics.net Renseignements relatifs aux lots Lot n°1 Intitulé Ouvrage d'art Classification CPV :4522 11 00-3 Description succincte : préparation des emprises, démolition du mur anti-crue et béton armé, réalisation des fondations profondes, réalisation des systèmes d'appui, pose de la structure métallique, équipements. Etendue ou quantité : fondations profondes : pieu de diamètre 1.20 m fondé sur 24m et tubé sur 12m. Lot n°2 Intitulé : Remblai allege- Classification CPV :45 11 2600-1 Description succincte réalisation de la fouille et du tond de forme, réalisation d'un remblai allégé, réalisation d'une dalle de couverture béton armé. Etendue ou quantité : 1 250 m3 de remblais allégés. Lot n°3 Intitulé : VRD Classification CPV objet principal : 45 11 2600-1 objets complémentaires :45 11 2500-0 / 32400000-7 Description succincte : réalisation d'une plateforme provisoire de travail et rampe d'accès pour le travail des machines de fondation, démolitions, réalisation des plateformes de voiries, de la couche de forme, des réseaux d'évacaution d'eaux pluviales, pose de fourreaux pour réseaux divers. Etendue ou quantité : environ 550 m2 de démolition de chaussée, 2300 m3 de remblais, 185 ml de bordures, 150 ml de canalisations. Lot n°4 Intitulé : Enrobés Classification CPV : 45 23 32 20-7 Description succincte : réalisation des enrobés. Etendue ou quantité : 500 T d'enrobés. Lot n°5 Intitulé : Eclairage public Classification CPV : 31 52 71 00-7 Description succincte : réalisation de l'éclairage de l'ouvrage, tranchées et câblages par raccordement, équiepemnfs de contrôle et de commande. Etendue ou quantité : 100 ml de tranchées, 480 ml de fourreaux, 40 rampes d'éclairage,19 luminaires encastrés au sol. Le Président Serge LETCHIMY FA 8355