Marchés publics

Département(s) de publication : 22 Annonce No : 26-43593 FNS Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Lamballe Terre et Mer Agglomération Type de Numéro national d'indentification : siret N° National d'identification : 20006939100064 Ville : Lamballe-Armor Code postal : 22400 Groupement de commandes : non Section 2 - Communication Lien direct aux documents de la consultation : https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise/consultation/231893?orgAcronyme=f9x Identifiant interne de la consultation : MODULAIRE_LANJOUAN Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : Service Commande Publique Adresse mail du contact : marchespublics@lamballe-terre-mer.bzh Numéro de téléphone du contact : +33 296323332 Section 3 - Procédure Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Une lettre de candidature (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation) ; Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation) ; Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (modèle « Lettre de candidature », de préférence, joint au dossier de consultation). Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles. Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants avec montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin (trame « Références travaux » à compléter, jointe au dossier de consultation, de préférence). Technique d'achat : autres Date et heure limite de réception des plis : 2026-06-11T15:00:00.000+02:00 Présentation des offres par catalogue électronique : interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : @xsi:type : xs:string L'acheteur exige la présentations de variantes : non Critères d'attribution : Prix des prestations : 70%, Valeur technique : 30% Section 4 - Identification du marché Intitulé du marché : CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT MODULAIRE SITUÉ AU PARC D’ACTIVITÉS DE LANJOUAN 2 POUR LE DÉPÔT MOBILITÉ Code CPV - Descripteur principal : 45223800 Type de marché : travaux Description succincte du marché/lot : La présente consultation concerne un marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment modulaire, situé Parc d’Activités « Lanjouan 2 » à Lamballe-Armor, pour le futur dépôt mobilité. Lieu principal d'exécution du marché : (22) Côtes-d'Armor Durée du marché (en mois) : 9 La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : non Section 5 - Informations Complementaires Détail sur la visite : Se référer à l’article 6.2 du Règlement de consultation pour les modalités de la visite. Autres informations complémentaires : Le délai d'exécution est de 9 mois, période de congés incluses, à compter de la date de notification du marché. L’entreprise est informée que les périodes de congés sont incluses dans ce délai d’exécution. Ce délai englobe les études d’exécution, le temps de fabrication, le transport, l'implantation, l'installation de chantier, la construction, l'aménagement intérieur tel que défini au CCTP, la mise en service, le repliement des installations de chantier et les périodes de congés. Conformément aux articles L. 2132-2, R. 2132-2, R 2132-4 à R. Autres informations complémentaires : 2132-6 du Code de la commande publique, la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation sur le profil acheteur de l'entité adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh. - L'offre doit être remise en français et chiffrée en euros. - Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. - Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.megalis.bretagne.bzh. - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr