Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
PODELIHA
Maine-et-Loire
> 90 000 €
Procédure ouverte - Travaux de construction, BTP
Publié :19/05/2026 (Il y a 11 heures)
Date limite de réponses : 15/06/2026 à 2h00 (Dans 26 jours)
Tous les documents
Accès aux documents restreint
Vous devez disposer d'un abonnement "Standard" ou "Pro" pour accéder aux documents de cet appel d'offre.Podeliha
Démolition et construction de 16 logements répartis sur 3 bâtiments, situés rue du Pont Caillaud à Bellevigny-Saligny
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : Diagonale Architectes, 2, rue Gustave-Eiffel, Le Poiré-sur-Vie (85170), tél. 02 51 48 67 90.
Bureau d’étude Structure : Ides, 22, impasse Jeanne-Dieulafoy, La Roche-sur-Yon (85000), tél. 02 51 62 15 02.
Bureau d’étude Fluides : Area, 22, impasse Jeanne-Dieulafoy, La Roche-sur-Yon (85000), tél. 02 51 37 48 88.
Acousticien : DBAcoustic, 20, rue de la Chevallerie, Trélazé (49800), tél. 02 41 87 21 26.
Économiste : FL Économie, 16, impasse Gaston-Chavatte, La Roche-sur-Yon (85000), tél. 02 51 34 91 70.
Contrôle technique : Qualiconcult, 50, rue Jacques-Yves-Cousteau, La Roche-sur-Yon (85000), tél. 02 51 13 90 13.
Coordination SPS : Atae, 12, avenue Jules-Verne, Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), tél. 02 51 71 93 30.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Argumentaire recours procédure : sans objet.
Objet du marché : démolition et construction de 16 logements répartis sur 3 bâtiments, situés rue du Pont-Caillaud à Bellevigny-Saligny (85170).
Type de marché : travaux.
Code CPV :
45000000-7 – Travaux de construction.
45111100-9 – Travaux de démolition.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 17 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 01 : démolition.
Lot 02 : terrassements, VRD, aménagements extérieurs.
Lot 03 : gros oeuvre.
Lot 04 : charpente bois.
Lot 05 : couverture tuiles.
Lot 06 : ravalement.
Lot 07 : métallerie, serrurerie.
Lot 08 : menuiseries extérieures.
Lot 09 : menuiseries intérieures bois.
Lot 10 : cloisonnements, plafonds, isolation.
Lot 11 : chape, carrelage, faïence.
Lot 12 : revêtements de sols souples.
Lot 13 : peinture.
Lot 14 : électricité.
Lot 15 : chauffage, plomberie, ventilation.
Lot 16 : nettoyage de parachèvements.
Lot 17 : espaces verts.
Délai d'exécution : 18 mois (4 semaines de préparation + 17 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : septembre 2026.
Variantes : non autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www.achatpublic.com< ;br /> Clause environnementale :
Le marché comporte une considération environnementale en lien avec l’analyse des offres (charte chantier propre, gestion des déchets, …).
Les éléments sont présents et détaillés dans les pièces du marché.
Clause sociale : le marché comporte une clause d’insertion professionnelle dont les coefficients sont indiqués dans le règlement de consultation.
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou
des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée.
Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr< ;br /> Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (Pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (Pondération : 40 %),
- sous critère n° 1 : (Pondération : 10 %),
- sous critère n° 2 : (Pondération : 10 %),
- sous critère n° 3 : (Pondération : 5 %),
- sous critère n° 4 : (Pondération : 5 %),
- sous critère n° 5 : (Pondération : 10 %).
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet :www.podeliha.fr espace professionnel "Appels d’offres".
Date limite de réception des offres : le 15 juin 2026 à 16 h 00.
Conditions d'envoi :
Par voie électronique sur la plateforme achat public.com :
https://www.achat.public.com et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 13 mai 2026.
Démolition et construction de 16 logements répartis sur 3 bâtiments, situés rue du Pont Caillaud à Bellevigny-Saligny
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : Diagonale Architectes, 2, rue Gustave-Eiffel, Le Poiré-sur-Vie (85170), tél. 02 51 48 67 90.
Bureau d’étude Structure : Ides, 22, impasse Jeanne-Dieulafoy, La Roche-sur-Yon (85000), tél. 02 51 62 15 02.
Bureau d’étude Fluides : Area, 22, impasse Jeanne-Dieulafoy, La Roche-sur-Yon (85000), tél. 02 51 37 48 88.
Acousticien : DBAcoustic, 20, rue de la Chevallerie, Trélazé (49800), tél. 02 41 87 21 26.
Économiste : FL Économie, 16, impasse Gaston-Chavatte, La Roche-sur-Yon (85000), tél. 02 51 34 91 70.
Contrôle technique : Qualiconcult, 50, rue Jacques-Yves-Cousteau, La Roche-sur-Yon (85000), tél. 02 51 13 90 13.
Coordination SPS : Atae, 12, avenue Jules-Verne, Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), tél. 02 51 71 93 30.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Argumentaire recours procédure : sans objet.
Objet du marché : démolition et construction de 16 logements répartis sur 3 bâtiments, situés rue du Pont-Caillaud à Bellevigny-Saligny (85170).
Type de marché : travaux.
Code CPV :
45000000-7 – Travaux de construction.
45111100-9 – Travaux de démolition.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 17 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 01 : démolition.
Lot 02 : terrassements, VRD, aménagements extérieurs.
Lot 03 : gros oeuvre.
Lot 04 : charpente bois.
Lot 05 : couverture tuiles.
Lot 06 : ravalement.
Lot 07 : métallerie, serrurerie.
Lot 08 : menuiseries extérieures.
Lot 09 : menuiseries intérieures bois.
Lot 10 : cloisonnements, plafonds, isolation.
Lot 11 : chape, carrelage, faïence.
Lot 12 : revêtements de sols souples.
Lot 13 : peinture.
Lot 14 : électricité.
Lot 15 : chauffage, plomberie, ventilation.
Lot 16 : nettoyage de parachèvements.
Lot 17 : espaces verts.
Délai d'exécution : 18 mois (4 semaines de préparation + 17 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : septembre 2026.
Variantes : non autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www.achatpublic.com< ;br /> Clause environnementale :
Le marché comporte une considération environnementale en lien avec l’analyse des offres (charte chantier propre, gestion des déchets, …).
Les éléments sont présents et détaillés dans les pièces du marché.
Clause sociale : le marché comporte une clause d’insertion professionnelle dont les coefficients sont indiqués dans le règlement de consultation.
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou
des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée.
Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr< ;br /> Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (Pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (Pondération : 40 %),
- sous critère n° 1 : (Pondération : 10 %),
- sous critère n° 2 : (Pondération : 10 %),
- sous critère n° 3 : (Pondération : 5 %),
- sous critère n° 4 : (Pondération : 5 %),
- sous critère n° 5 : (Pondération : 10 %).
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet :www.podeliha.fr espace professionnel "Appels d’offres".
Date limite de réception des offres : le 15 juin 2026 à 16 h 00.
Conditions d'envoi :
Par voie électronique sur la plateforme achat public.com :
https://www.achat.public.com et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 13 mai 2026.