Marchés publics

MARCHÉ DE TRAVAUX Réhabilitation thermique de la salle du Lac sur la commune de Glomel (22) 1. Maître d'ouvrage : commune de Glomel, 2, rue de Rostrenen, 22110 Glomel. 2. Assistant à maître d'ouvrage : SemBreizh, 13, rue du Clos-Courtel, 35510 Cesson-Sévigné. 3. Mode de passation choisi : procédure adaptée ouverte (articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique). 4. Objet des marchés : Lieu d'exécution : salle du Lac à Glomel (22). Nature des travaux : réhabilitation thermique de la salle du Lac. Répartition des travaux : La présente consultation porte sur les lots suivants : Lot 1 : charpente. Lot 2 : étanchéité. Lot 3 : plafonds démontables. Lot 4 : électricité CFO/CFA. Lot 5 :ventilation. Délai d'exécution : Démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2026 pour une durée de sept mois, y compris période de préparation. Variante : aucune variante n'est autorisée. Prestations supplémentaires éventuelles : Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles suivantes : Lot 2 - PSE02.01 : sécurisation des toitures / garde-corps périphériques. 5. Justificatifs à produire : conformément au règlement de la consultation. 6. Retrait du dossier de consultation : Le dossier est disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publicswww.megalis.bretagne.bzh 7. Visite sur site : Les conditions de visites sont les suivantes : obligatoires pour les lots 1, 2 et 4, et recommandées pour les autres lots. L'offre d'un candidat, des lots 1, 2 et 4 qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les visites se feront sur les créneaux suivants : lundi 29 juin 2026, à 14 h 00, et lundi 6 juillet 2026, à 14 h 00. Pour une meilleure organisation, les candidats devront s'inscrire auprès de Thomas Bourdin, responsable d'opérations SemBreizh à thomas.bourdin@sembreizh.fr 8. Critères de jugement des offres : Les critères d'attribution sont les suivants : valeur technique de l'offre pour 40 % ; prix pour 60 %. 9. Date limite de réception des offres : Les offres parviendront par voie dématérialisée sur le sitewww.megalis.bretagne.bzh avant mercredi 15 juillet 2026 à 16 h 00. Délai de validité des offres : 180 jours. 10. Modalités essentielles de financement et de paiement : Exécution financière du marché : conformément aux articles R.2191-1 à R.2191-63 du Code de la commande publique. 11. Conditions relatives au cautionnement et garantie exigées : constitution d'une garantie à première demande. 12. Renseignements : Les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse est la suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh 13. Voies de recours : Instance chargée des recours auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes, France, tél. 02 23 21 28 28, fax 02 99 63 56 84. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr , http://rennes.tribunal-administratif.fr 14. Date d'envoi à la publication : 16 juin 2026.