1.1.
Acheteur
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
Marchés publics
Tous les appels d’offres et attributions à portée de clic : créez, alertez, prospectez.
Alertes & plus : Recevez des alertes personnalisées sur les appels d’offre pertinant pour votre secteur
Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites
Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches
Veille sur-mesure : Consultez en continu les nouveaux marchés publiés et ne manquez aucune opportunité stratégique pour votre activité.
Cet avis modifie la version précédente : Version précédente
GrandLyon Habitat
Rhône
> 90 000 €
Procédure ouverte - Travaux de construction
Publié :03/07/2026 (Il y a 2 jours)
Date limite de réponses : 24/07/2026 à 11h30 (Dans 19 jours)
Tous les documents
Accès aux documents restreint
Vous devez disposer d'un abonnement "Standard" ou "Pro" pour accéder aux documents de cet appel d'offre.Dossier de consultation des entreprises
[Externe]
Publié le : 03/07/2026 (Il y a 2 jours)
460220-2026 - Mise en concurrence
460220-2026 - Mise en concurrence
France – Travaux de restructuration – Marché public de travaux RÉHABILITATION DE 220 LOGEMENTS - Ilôts A et B - Résidence « MILLON » 121 à 133 boulevard des Etats-Unis / 4, 6, 10 et 12 rue Professeur Leriche / 124 à 136 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON Lot N°5 - MACRO-LOT INTERIEUR / PHASE CANDIDATURE
OJ S 126/2026 03/07/2026
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Travaux
1. Acheteur
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché public de travaux RÉHABILITATION DE 220 LOGEMENTS - Ilôts A et B - Résidence « MILLON » 121 à 133 boulevard des Etats-Unis / 4, 6, 10 et 12 rue Professeur Leriche / 124 à 136 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON Lot N°5 - MACRO-LOT INTERIEUR / PHASE CANDIDATURE
Description: La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 220 logements, îlots A et B résidence Millon, sis 121à133 boulevard des Etats-Unis; 4,6,10et12 rue Professeur Leriche; 124à136 boulevard des Etats-Unis à LYON 8ème (voir article 1er au RC). Les travaux sont répartis en 6 lots techniques traités en corps d'état séparés. Cette consultation porte sur le Lot N° 5 - MACRO-LOT INTERIEUR. Les autres lots font l'objet de consultations distinctes. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. Le démarrage prévisionnel du chantier est programmé pour : DECEMBRE 2026. Délai global de l'opération, tous lots confondus : 4 ans, période de préparation incluse (5 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier. Il sera attribué un marché unique pour l'ensemble des travaux du Lot N° 5 - MACRO-LOT INTERIEUR, à prix mixtes révisables. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement. (cf. article 2.5 du RC)
Identifiant de la procédure: 291f873b-2018-4e56-b473-ef2790e400c0
Identifiant interne: PAN / 2026-0418 / SM
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature complémentaire (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.grandlyonhabitat.fr -rubrique «je suis fournisseur-consultations en cours». Les conditions de participation sont présentées dans l'article 5 du Rc et la sélection des candidatures est décrite dans l'article 7 du Rc. Les critères de jugement des offres sont énoncés à l'article 9 du Rc. Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires, les concurrents devront faire parvenir au plus tard 10 jours francs avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à effectuer par le biais de la plateforme dématérialisée via notre profil d'acheteur depuis www.marches-publics.info
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: MACRO-LOT INTERIEUR
Description: MACRO-LOT INTERIEUR composé des chapitres suivants : - 05A - Menuiseries extérieures - 05B - Revêtements de sols - Faïences - 05C - Cloisons - Doublages - Faux-plafonds - 05D - Peinture - 05E - Menuiseries intérieures - 05F - Plomberie - Chauffage - Ventilation - 05G - Electricité - Courants forts - Courants Faibles
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45454000 Travaux de restructuration
Nomenclature complémentaire (cpv): 44115800 Aménagements intérieurs de bâtiment
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 21/12/2026
Durée: 48 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 4
Nombre maximal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 4
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent être éliminés
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1840071
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1840071
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 24/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Le lot 5 du marché est soumis à une condition d'exécution sociale visant à fournir l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné. Dans ce cadre, le titulaire doit réaliser un nombre minimum d'heures d'insertion dont les modalités sont définies à l'annexe au CCAP
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lyon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Lyon
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 2C32C798-BD0D-FF3C-135EB897E82E3210
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: GrandLyon Habitat
Numéro d’enregistrement: 4146
Adresse postale: 2 Place de Francfort Cs 13754
Ville: Lyon
Code postal: 69444
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Point de contact: Freixinos Jean-Noël
Téléphone: 0472746800
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement: 2C32C888-C999-0989-BAF5A3D81F01D92F
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0487635000
Télécopieur: 0487635250
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Numéro d’enregistrement: 2C32C8B0-027F-A287-B7E7451DFE0C1F9A
Adresse postale: 184, rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69433
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0478141010
Télécopieur: 0478141065
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
10. Changement
Version de l’avis antérieur à modifier: f9c22f82-fe6f-4665-9f61-f63917a3c86c-01
10.1.
Changement
Identifiant de la section: PROCEDURE
Description des changements: Description: Au lieu de Délai global de l'opération, tous lots confondus : 4 ans, période de préparation incluse (5 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier, lire Délai global de l'opération, tous lots confondus : 4 ans, période de préparation incluse (4 mois pour le lot n°5) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 64f0247c-aa16-4e32-b582-e912311d6669 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 01/07/2026 16:11:17 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 460220-2026
Numéro de publication au JO S: 126/2026
Date de publication: 03/07/2026