Marchés publics

Département(s) de publication : 78 Annonce No : 26-66642 FNS Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Commune de Septeuil Type de Numéro national d'indentification : siret N° National d'identification : 21780591000015 Ville : SEPTEUIL Code postal : 78790 Groupement de commandes : non Section 2 - Communication Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1845460 Identifiant interne de la consultation : 2026-multisports Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : Mairie de Septeuil Numéro de téléphone du contact : +33 695954504 Section 3 - Procédure Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Formulaire Dc1 : Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants, établie le cas échéant sur le formulaire Dc1 Formulaire Dc1 : Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 Formulaire Dc2 : Une déclaration du candidat établie le cas échéant sur le formulaire Dc2 comprenant les informations suivantes Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Chiffre d'affaires annuel moyen spécifique : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Outils, usines ou équipements techniques : Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature Références sur des travaux spécifiés : Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. La sélection de référence devra faire état de travaux similaires réalisés durant les trois dernières années. Elle présentera les détails de mise en oeuvre identique à celles demandées au marché Technique d'achat : autres Date et heure limite de réception des plis : 2026-08-07T12:00:00 Présentation des offres par catalogue électronique : interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentations de variantes : non Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique selon les sous-critères suivants : - Note sur la méthodologie d'intervention mise en oeuvre pour l'exécution des travaux 15% - Moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier : 15%. - Qualification/Référence : 15% - Délais d'intervention et Planning : 15% : 60% Coût des travaux : 40% Section 4 - Identification du marché Intitulé du marché : Marché public de travaux pour la construction d'une salle multisports pour la commune de Septeuil (78) - relance des lots n°1 et 4 Code CPV - Descripteur principal : 45212000 Type de marché : travaux Description succincte du marché/lot : La présente consultation a pour objet la relance des lots 1 et 4 d'un marché de travaux pour la construction d'une salle multisports sur l'emprise d'un court de tennis existant pour la commune de Septeuil (78), du fait de leur résiliation. La présente consultation est passée suivant une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation librement définie par l'acheteur, en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 du code de la commande publique. Le marché prend effet à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Le délai d'exécution de l'opération est précisé au CCAP et/ou acte d'engagement Lieu principal d'exécution du marché : 38 rue de Houdan 78790 - Septeuil La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : oui Section 5 - Lots Description succincte du marché/lot : 1 : Installation De Chantier - Maçonnerie - Vrd Code CPV - Descripteur principal : 45100000 Lieu d'exécution du lot : 38 rue de Houdan à Septeuil 78790 Description succincte du marché/lot : 4 : Serrurerie - Menuiseries Exterieures Code CPV - Descripteur principal : 45421000 Lieu d'exécution du lot : 38 rue de Houdan à Septeuil 78790 Section 6 - Informations Complementaires Détail sur la visite : La visite du site est obligatoire. Il vous appartient de contacter le maitre d'ouvrage afin de prendre rendez-vous pour l'une des dates suivantes : - Lundi 20 juillet 2026 à 9h30 - Jeudi 23 juillet 2026 à 9h30 Autres informations complémentaires : Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. La présentation d'offres variante n'est pas autorisée dans le cadre de la présente consultation. Le lot 4 comprend une prestation supplémentaire. Conformément à l'article R2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier le ou les candidats les mieux classés, sur tout ou partie des éléments composant leur offre. Le marché pourra également être attribué sur la base des offres initiales (sans négociation). Dans le cas de négociations, celles-ci seront menées avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres. Tribunal compétent en cas de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr