Marchés publics

Département(s) de publication : 40 Annonce No : 24-130055 FNS Avis de marché Section 1 - Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Communauté d'Agglomération du Grand Dax Type de Numéro national d'indentification : siret N° National d'identification : 24400067500151 Ville : Dax cedex Code postal : 40102 Groupement de commandes : non Section 2 - Communication Lien vers le profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr Identifiant interne de la consultation : 24GD166 Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : Monsieur le Président Adresse mail du contact : Commande.publique@grand-dax.fr Section 3 - Procédure Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) Technique d'achat : autres Date et heure limite de réception des plis : 2024-12-16T12:00:00 Présentation des offres par catalogue électronique : interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentations de variantes : non Critères d'attribution : Le critère « prix des prestations », noté sur 40 points (représentant donc un coefficient de 40 %), sera jugé au regard du montant total TTC indiqué dans le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) complété par le candidat. Le critère « moyens mis en oeuvre et organisation du chantier» noté sur 35 points (représentant donc un coefficient de 35 %) sera apprécié à partir des moyens mis en oeuvre et de l'organisation du chantier tenant compte des contraintes inhérentes du site, ainsi que le planning des travaux proposé et annexes dans le cadre de mémoire technique complété par le candidat. Le critère «réduction des nuisances environnementales» noté sur 15 points (représentant donc un coefficient de 15 %) sera apprécié à partir de la qualité des moyens, des matériaux et des méthodes d'exécution proposés permettant de réduire les nuisances et l'impact sur l'environnement direct du chantier et annexes, présentés dans le cadre de mémoire technique complété par le candidat. Le critère «délai d'exécution» noté sur 10 points (représentant donc un coefficient de 10 %) sera apprécié au regard du délai d'exécution sur lequel le candidat s'engage dans son acte d'engagement (5 jours d'intempéries réputés prévisibles compris) et hors période de préparation de 2 semaines. Section 4 - Identification du marché Intitulé du marché : Itinéraire cyclable bord Adour - Travaux d'aménagement de 3 tronçons sur les communes de Mées et Angoumé Code CPV - Descripteur principal : 45233162 Type de marché : travaux Description succincte du marché/lot : Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement du chemin de halage en bord Adour. L'objectif de cette infrastructure est de créer et pérenniser une voie verte reliant la Commune de Rivière-Saas et Gourby et de Saint Paul les Dax. Les travaux du présent marché consisteront à la réfection de 3 tronçons existants depuis le Site de Sita Suez sur la commune d'Angoumé et jusqu'à la RD 6 sur la commune de Mées. Des créations seront en partie nécessaires sur certains portions des tronçons. Le tracé de cette consultation s'étend sur deux communes, Angoumé et Mées, et une distance totale de 6 kms. Le présent marché s'inscrit dans l'opération itinéraire cyclable bord Adour pour laquelle un premier marché a été conclu pour les travaux de réfection d'un tronçon existant entre la limite communale Saubusse et Rivière Saas et Gourby et le Pont du Vimport et d'autres consultations seront lancées ultérieurement. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 14 semaines maximum (2 semaines de période de préparation, 12 semaines maximum d'exécution des travaux comprenant les 5 jours d'intempéries réputés prévisibles). Lieu principal d'exécution du marché : Communes de Mées et Angoumé La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : oui Section 5 - Lots Lieu d'exécution du lot : Communes d'Angoumé et Mées Code CPV - Descripteur principal : 45233162 Description succincte du marché/lot : Lot 01 : Tronçon 3 - Site de Sita Suez aux portes à flot de Mées - Communes d'Angoumé et Mées - 2 kms ; Le présent lot a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement et de réfection du tronçon 3 Lieu d'exécution du lot : Commune de Mées Code CPV - Descripteur principal : 45233162 Description succincte du marché/lot : Lot 02 : Tronçon 4 - Des portes à flots de Mées à la fin de la route du Port - Commune de Mées - 2.4 kms ; Le présent lot a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement et de réfection du tronçon 4 Lieu d'exécution du lot : Commune de Mées Code CPV - Descripteur principal : 45233162 Description succincte du marché/lot : Lot 03 : Tronçon 5 - Route du Port à la RD 70 - Commune de Mées - 1.6 kms ; Le présent lot a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement et de réfection du tronçon 5 Section 6 - Informations Complementaires Autres informations complémentaires : Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. Un même candidat pourra se voir attribuer un nombre maximal de 1 lot. Si un candidat est classé premier pour un nombre de lots supérieurs à ce nombre maximal, les modalités d'attribution des lots sont les suivantes : Dans un souci d'efficacité, les candidats soumissionnant au présent marché ne pourront être attributaires que d'un seul lot. Ainsi, si un candidat est classé en première position sur deux lots dont le lot 01 à l'issue de l'analyse des offres, il sera désigné attributaire du lot 1 par priorité. L'autre lot sera attribué au candidat classé en deuxième position pour ce lot. Si un candidat est classé en première position sur les lots 2 et 3 à l'issue de l'analyse des offres, il sera désigné attributaire du lot 2 par priorité. Le lot 03 sera attribué au candidat classé en deuxième position pour ce lot, sauf si le lot 01 lui a été attribué. Dans ce cas, le lot 03 sera alors attribué à l'entreprise arrivée en 3ème position dans l'analyse des offres. Dans le cas où une entreprise obtient la première place pour les lots 1, 2 et 3, la priorité sera donnée au lot 1 - Tronçon 3. Les lots 2 et 3 seront alors attribués aux entreprise classées en deuxième position pour ce lot. Si pour ces deux lots l'entreprise classée en deuxième position est la même , elle se verra attribuer en priorité le lot 02. Le lot 03 sera alors attribué à l'entreprise arrivée en 3ème position dans l'analyse des offres. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le présent marché prévoit, également, à l'article 18 du CCAP des clauses de reéxamen permettant de faire évoluer sous certaines conditions les prestations du présent marché. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Les prestations des lots du présent marché seront financées selon les modalités suivantes : sur fonds propres et subventions possibles de l'État, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département des Landes et l'Europe (FEDER). Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). Les candidats sont, également, autorisés à fournir un DUME électronique en le complétant directement sur le site suivant : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/Les candidats peuvent, également, fournir un DUME électronique via la plateforme de la Commission européenne. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis. Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis. L'instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 94 40 Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr Adresse Internet (U.R.L) : http://www.telerecours.fr